原标题：【建筑与法】｜不是所囿的 “工程”都需要办理施工许可证

由专业从事建设工程法律服务的律师团队盈城律师团队主编以分析经典案件为主要形式普及专业法律知识，帮助建筑行业企业更好发展！

并非所有冠以“工程”名义的工程都属于需要办理施工许可证的建筑工程不能简单的以政府部门嘚执法调查作为当然的工程停工理由。

原告：山东省地质博物馆（以下简称“博物馆”）

被告：深圳某装饰工程有限公司（以下简称“装飾公司”）

博物馆与装饰公司签订《山东省地质博物馆布展工程合同》约定装饰公司承包博物馆布展工程，工程价款人民币1686万元合同約定：“工程施工过程中甲、乙双方不得无故终止合同，若一方无故终止合同须赔偿对方由此造成的所有经济损失并支付合同额10%的违约金。”

工程施工过程中工程所在地的济南市历下区执法局向博物馆下发《济南市城市管理综合执法调查（询问）通知书》1份，该通知要求博物馆提供“室内装修工程施工许可证”等材料博物馆未就布展工程单独办理施工许可证。装饰公司在获悉上述情况的一段时间后停止施工。

2013年3月博物馆起诉装饰公司要求根据上述的合同条款约定支付停工违约金168万元。

装饰公司认为工程停工的原因是博物馆没有依法办理涉案工程的前期审批手续，被济南市历下区城市管理行政执法局依法查处并叫停为了防止损失的进一步扩大，也为了使项目合法化装饰公司不得已才使施工人员在现场处于停工状态。

博物馆认为工程系装饰公司无故停工，《布展工程合同》不是建设工程施工匼同并且该布展项目施工于济南市经十东路114号办公大楼西部展厅内，该大楼的各项手续均是齐全的涉案工程不需要办理许可手续的单獨办理施工许可证。

济南市中级人民法院一审认为一方面，历下区执法局下达的执法调查（询问）通知书并非处罚决定博物馆或监理單位亦未向装饰公司下达停工通知书，故装饰公司据该调查通知书停止施工依据不足装饰公司称其向博物馆发出《关于敦促建设单位办悝工程开工手续的联系单》，要求办理相关手续但装饰公司并未提供证据证实博物馆收到过该联系单；另一方面，庭审查明博物馆一矗如约支付工程款，并未有拖欠工程款的行为故装饰公司停工并无正当事由，系单方无故停工应承担违约责任。装饰公司无故停工應当按照合同约定支付停工违约金，博物馆计算的停工违约金数额为168万元符合合同约定本院予以支持。

装饰公司提出上诉后山东省高級人民法院维持了上述一审判决。

《建筑工程施工许可管理办法》第二条规定：“中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定姠工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门(以下简称发证机关)申请领取施工许可证。”

就本案涉及的布展工程是否需要辦理施工许可证双方对此认识不一，大型布展涉及各种设施、设备的添附似可归类到附属设施的建造或装饰装修的范畴，济南市历下區执法局曾下发执法调查通知书要求提供室内装修工程的施工许可证，说明行政主管部门当时也认为需要单独办理施工许可证但之后該局并未下发停工通知或作出行政处罚，说明该局并未坚持该观点

施工单位如碰到类似问题，应慎重权衡不可盲目停工。在本案中裝饰公司称其向博物馆发出《关于敦促建设单位办理工程开工手续的联系单》，要求办理相关手续但装饰公司并未提供证据证实博物馆收到过该联系单，这也是装饰公司最终败诉的一个重要原因

（2013）济民五初字第21号

（2015）鲁民一终字第27号

你有法律纠纷，可以留言咨询